Concurso públicoAquisição de serviços
Projeto para o novo posto territorial da GNR-Poceirão
Celebrado por Município de Palmela com Arcos Combinados - Projetos, Geotecnia e Construções, Lda
Valor contratual
16 440 €
Posição na câmara
122.º
de 200 contratos em 2020
Desde 2012: 1422.º de 2543
Peso no total
0,1%
do valor contratado pela câmara em 2020
Desde 2012: 0,01% do total
Celebrado em
15/09/2020
Prazo de execução: 85 dias
- Preço base: 45 000 € · valor contratual −63,5% face ao preço base
Detalhes do contrato
- Adjudicatário
Arcos Combinados - Projetos, Geotecnia e Construções, LdaNIF 514023708
- Categoria (CPV)
- Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico 71250000-5
- Procedimento
- Concurso público
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Local de execução
- Palmela
- Datas
- Publicação 21/09/2020
- Adjudicação 17/08/2020
- Celebração 15/09/2020
- Regime
- Código dos Contratos Públicos ( DL 111-B/2017 )
- Referência
- Portal Base n.º 6979148
Outros contratos de Arcos Combinados - Projetos, Geotecnia e Construções, Lda com esta câmara
Todos os anos, mais recentes primeiro
- Projeto de execução para a nova Escola Básica de Palmela18/10/2024€35k
- fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra.20/08/2024€18k
- Elaboração de Projeto de Arquitetura e Especialidades para a construção de Habitação a Custos Controlados (HCC) no loteamento urbano do Cabeço Velhinho, alvará n.º149, lote 5, em Aires, Palmela, sob gestão do Município de Palmela, considerando todos os projetos necessários para as obras de urbanização e para as obras de edificação, conforme definido na cláusula 5ª do Caderno de Encargos e no Programa Preliminar.29/03/2023€26k
Da mesma categoria nesta câmara
Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico
- Projeto de "Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Águas de Moura" - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra11/03/2025€10k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto de “Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Poceirão “11/03/2025€8k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto “Requalificação do Polidesportivo da Escola Básica/Jardim de Infância de Cajados“.18/02/2025€14k
- Projeto de Requalificação do Clube Desportivo e Recreativo de Águas de Moura - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra10/02/2025€14k
- Prestação de serviços para elaboração do “Projeto Execução de estrutura de suporte de terras nos Serviços Operacionais".07/02/2025€10k