Ajuste Direto Regime GeralAquisição de serviços
O projeto a desenvolver visa criar uma rede ciclável em Quinta do Anjo com o objetivo de qualificar a infraestrutura existente, melhorando as condições de segurança rodoviária
Celebrado por Município de Palmela com Sacramento Campos Projectos & Serviços, SA
Valor contratual
24 800 €
Posição na câmara
75.º
de 179 contratos em 2017
Desde 2012: 1043.º de 2543
Peso no total
0,3%
do valor contratado pela câmara em 2017
Desde 2012: 0,01% do total
Celebrado em
19/06/2017
Prazo de execução: 70 dias
- Preço base: 27 500 € · valor contratual −9,8% face ao preço base
Detalhes do contrato
CLICOP7 Rede ciclável da península de Setúbal - Concelho de Palmela - Projeto de execução para a rede ciclável de Quinta do Anjo
- Adjudicatário
Sacramento Campos Projectos & Serviços, SANIF 503130389
- Categoria (CPV)
- Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico 71250000-5
- Procedimento
- Ajuste Direto Regime Geral
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Local de execução
- Palmela
- Datas
- Publicação 06/07/2017
- Adjudicação 15/05/2017
- Celebração 19/06/2017
- Regime
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Características
- Contrato ecológico
- Referência
- Portal Base n.º 3489450
Outros contratos de Sacramento Campos Projectos & Serviços, SA com esta câmara
Todos os anos, mais recentes primeiro
- Elaboração do projeto para a ampliação, remodelação e reforço da rede de abastecimento de água (Forninho, Asseiceira e Fernando Pó) - Ligação do novo furo de captação de Fernando Pó”25/02/2025€18k
- prestação de serviços para elaboração da ¿CICLOP7- Rede Ciclável da Península de Setúbal ¿ Concelho de Palmela: Alteração de projeto de ciclovia troço Aires-Setúbal¿ , obedecendo ao estipulado no Programa Preliminar e Caderno de Encargos, compreendendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase do concurso de empreitada e Assistência Técnica à fase de obra10/08/2024€7k
- Elaboração de projeto de execução de drenagem de águas residuais domesticas nas Ruas Dr. Melo e Castro e Manuel Pereira Amado, em Cabanas31/10/2023€9k
- Projeto de execução para a "Infraestruturação da Lagoinha - 2.ª Fase - Rua dos Amigos"22/11/2022€9k
- Elaboração de projeto de execução para ligação dos novos furos de captação de água de Fonte da Vaca, ao reservatório de Fonte da Vaca13/09/2021€11k
- Elaboração do projeto de execução para a alteração do traçado de três condutas distribuidoras de água das Marquesas ¿ Quinta do Anjo27/01/2021€12k
- CICLOP7- Rede Ciclável da Península de Setúbal - Concelho de Palmela (troço Aires-Setúbal)17/09/2020€12k
- Requalificação do Monte do Francisquinho - Pinhal Novo28/09/2017€41k
Da mesma categoria nesta câmara
Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico
- Projeto de "Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Águas de Moura" - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra11/03/2025€10k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto de “Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Poceirão “11/03/2025€8k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto “Requalificação do Polidesportivo da Escola Básica/Jardim de Infância de Cajados“.18/02/2025€14k
- Projeto de Requalificação do Clube Desportivo e Recreativo de Águas de Moura - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra10/02/2025€14k
- Prestação de serviços para elaboração do “Projeto Execução de estrutura de suporte de terras nos Serviços Operacionais".07/02/2025€10k