Ajuste Direto Regime GeralAquisição de serviços
Requalificação da Rua Serpa Pinto - Palmela
Celebrado por Município de Palmela com ADUSADO - ENGENHARIA LDA
Valor contratual
18 490 €
Posição na câmara
71.º
de 177 contratos em 2016
Desde 2012: 1308.º de 2543
Peso no total
0,4%
do valor contratado pela câmara em 2016
Desde 2012: 0,01% do total
Celebrado em
04/10/2016
Prazo de execução: 90 dias
- Preço base: 24 000 € · valor contratual −23,0% face ao preço base
Detalhes do contrato
Projeto de execução para a requalificação da Rua Serpa Pinto - Palmela
- Adjudicatário
ADUSADO - ENGENHARIA LDANIF 505344432
- Categoria (CPV)
- Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico 71250000-5
- Procedimento
- Ajuste Direto Regime Geral
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Local de execução
- Palmela
- Datas
- Publicação 22/11/2016
- Adjudicação 19/09/2016
- Celebração 04/10/2016
- Regime
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Referência
- Portal Base n.º 2678774
Outros contratos de ADUSADO - ENGENHARIA LDA com esta câmara
Todos os anos, mais recentes primeiro
- Infraestruturação da Quinta do Canastra/Sobral - 1.ª fase13/11/2020€39k
- Alteração ao projeto para beneficiação da estrada dos 4 castelos - Troço norte28/02/2019€19k
- Elaboração de diagnóstico de infraestruturas existentes no loteamento de Val'Flores em Pinhal Novo29/11/2018€19k
- Beneficiação da Estrada dos Quatro Castelos - troço Norte13/03/2017€39k
- Elaboração de projeto para a remodelação de troço de conduta das Marquesas - Quinta do Anjo29/01/2016€4k
- Definir soluções e resolver as condições de drenagem desta linha de água e da respetiva bacia hidrográfica07/05/2015€42k
- Ligação dos furos da Fonte da Vaca ao reservatório da Cascalheira em Pinhal Novo22/01/2015€15k
- Elaboração de projetos de especialidade com vista à obtenção da aprovação das instalações eléctricas dos furos de captação PS2, PS8 e PS9 por parte da Certiel.21/08/2014€2k
Da mesma categoria nesta câmara
Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico
- Projeto de "Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Águas de Moura" - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra11/03/2025€10k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto de “Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Poceirão “11/03/2025€8k
- Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra, com vista à realização do projeto “Requalificação do Polidesportivo da Escola Básica/Jardim de Infância de Cajados“.18/02/2025€14k
- Projeto de Requalificação do Clube Desportivo e Recreativo de Águas de Moura - Os trabalhos a realizar englobam prestação de serviços de projeto correspondentes à elaboração dos projetos de especialidades definidas na Clausula 5ª do Caderno de Encargos, contendo todas as peças escritas e desenhadas definidas nas Instruções para a Elaboração de Projetos de Obras, aprovadas pela Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto, prevendo as fases de Estudo Prévio, Projeto de Execução, Assistência Técnica à fase de formação do contrato de empreitada e Assistência Técnica à fase de execução da obra10/02/2025€14k
- Prestação de serviços para elaboração do “Projeto Execução de estrutura de suporte de terras nos Serviços Operacionais".07/02/2025€10k